建设工程法规专科【4】

1.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行查验。

A.生产许可证和产品合格证
B.产品许可证
C.生产许可证
D.使用许可证和产品合格证

2.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。

A.有关主管部门
B.当地人民政府
C.建设单位
D.建设行政部门

3.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，可能构成（）。

A.合同诈骗罪
B.串通投标罪
C.侵犯商业秘密罪
D.受贿罪

4.我国《民法通则》规定，在诉讼时效期间的最后（），因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。

A.六个月
B.一年
C.一个月
D.三个月

5.施工单位的下列措施中，不符合安全生产要求的是（）。

A.施工现场的办公、生活区设置在作业区内
B.在施工现场人口处设置明显的安全警示标志
C.制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度
D.根据施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的施工措施

6.甲开发商2000年按法定最高出让年限取得一块商业用地的土地使用权。2002年李某购得该地块上建成的商业用房一间，五年后又将该房转让给王某。王某取得该房的土地使用年限是（）年。

A.38
B.40
C.35
D.33

7.按属性分类，工程建设规范不包括（）。

A.技术规范
B.经管规范
C.工作规范
D.建设定额

8.甲公司是某建设项目的施工总承包管理单位，乙公司是该项目的分包单位，则下述表述中正确的是（）。

A.一般情况下，乙公司的分包合同应与甲公司签订
B.甲公司负责分包合同的管理与协调工作，对项目目标控制不承担责任
C.甲公司只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价
D.如甲公司认为乙公司没有能力完成分包任务，但业主不同意更换，则甲公司应认可该分包合同

9.政府对工程质量的监督经管主要以保证工程使用安全和环境质量为主要目的，以法律、法规和强制性规范为依据，以（）为主要内容。

A.地基基础、主体结构、环境质量和与此有关的工程建设各方主体的质量行为
B.工程建设各方主体的质量行为
C.主体结构
D.环境质量

10.临时用地的期限一般不超过（）年。

A.1
B.3
C.2
D.5

11.承诺应当以通知的方式作出，但根据（）除外。

A.交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的
B.承诺人撤销承诺的
C.要约人撤销要约的
D.要约人拒绝履行的

12.建设工程发生质量事故后，有关单位应当（）向当地建设行政主管部门或者其他有关部门报告。

A.在24小时内
B.立即
C.在12小时内
D.在48小时内

13.10人以上30人以下死亡属于（）。

A.较大事故
B.一般事故
C.特别重大事故
D.重大事故

14.分期建设、分期投入生产或者使用的建设工程，其相应的环境保护设施应当（）验收。

A.同时
B.分阶段
C.最终一次性
D.分期

15.按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目，以划拨方式提供国有土地使用权的，建设单位在报送有关部门批准或者核准前，应当向城乡规划主管部门申请核发（）。

A.建设用地规划许可证
B.建设工程规划许可证
C.选址意见书
D.规划条件通知书

16.仲裁委员会裁决作出后，一方当事人不履行裁决时（）。

A.仲裁委员会可以强制执行
B.另一方当事人可以向法院提起诉讼
C.另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁
D.另一方当事人可以向法院申请强制执行

17.不可抗力发生后，如果由于当事人通知不及时，而给对方造成损失的扩大，则对（）不应当免除责任。

A.所有损失均
B.新增损失
C.原有损失
D.扩大的损失

18.下列做法中，没有尽到建设单位质量责任的是（）。

A.建设单位委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理
B.建设单位在领取开工报告前，按照国家有关规定办理工程质量监督手续
C.建设单位使用未经审查批准的施工图设计文件
D.建设单位将工程发包给具有相应资质等级的单位

19.《建设工程安全生产经管条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。

A.连带责任
B.按份责任
C.补充责任
D.各自相应的责任

20.建设工程发生质量事故后，有关单位应当在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A.12
B.48
C.24
D.36

21.安全生产过程中，作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评，检举和控告，有权（）。

A.拒绝违章指挥和强令冒险作业
B.拒绝指挥
C.罢工抗议
D.拒绝作业

22.城乡规划主管部门不得在城乡规划确定的建设用地以外作出（）。

A.规划核准
B.规划备案
C.规划核定
D.规划许可

23.下列不属于法人的是（）。

A.公民
B.法院
C.事业单位
D.教育局

24.某工程项目采用施工总承包管理模式，如施工总承包管理单位想承接该工程部分具体工程的施工任务，则其可通过（）。

A.投标竞争取得任务
B.施工总承包人委托取得任务
C.自行分配取得任务
D.监理单位委托取得任务

25.施工招标的广告属于（）。

A.要约
B.无效承诺
C.有效承诺
D.要约邀请

26.对于工程质量的监督经管，我国实行（）统一监督经管。

A.国务院建设行政主管部门
B.国家发改委
C.国务院质量技术监督部门
D.国务院

27.工程未经验收，发包方擅自使用或提前使用的，由此而引发的质量或其他问题由（）。

A.发包方
B.设计方
C.承包方
D.监理方

28.对未取得建设用地规划许可证的建设单位批准用地的，由（）撤销有关批准文件。

A.乡镇府
B.镇人民政府
C.县级以上人民政府
D.所在地人民政府

29.建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定想工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。

A.施工许可证
B.建设工程规划许可证
C.安全生产许可证
D.建设用地规划许可证

30.国有土地的范围（）。

A.国家依法征收的土地
B.农村的宅基地
C.依法不属于集体所有的林地、草地及其他土地
D.城市郊区的土地
E.城市市区的土地

31.工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（）。

A.因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责
B.采用改进措施后，必须顺延工期
C.改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准
D.因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担
E.需经工程师确认后才能执行

32.投标保证金被没收的情况有（）。

A.投标人在有效期内撤回其投标文件
B.不按招标文件要求提交投标保证金
C.中标人未能在规定期限内提交履约保证金
D.中标人未能在规定期限内签署合同协议

33.关于招标方式的说法中，正确的是（）。

A.公开招标又称无限竞争招标，是由招标单位通过报刊、广播、电视等方式发布招标公告，有意的承包商均可参加资格审查，合格的承包商可购买招标文件，参加投标的招标方式
B.邀请招标又称为无限竞争招标
C.邀请招标又称为有限竞争招标
D."对于涉及国家安全或军事保密的工程，或紧急抢险救灾的工程，通过直接邀请某些承包

34.下列说法正确的是（）。

A.向水体排放热水，要保证水体水温符合水环境质量标准
B.禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物
C.使用家用电器、乐器应尽量控制音量，尽量避免对周围造成噪音污染
D.可以经中华人民共和国过境转移危险废物

35.在竣工验收和竣工结算中，承包人应当（）。

A.递交竣工结算报告
B.提出修改意见
C.移交工程
D.组织验收
E.申请验收

36.城市国有土地使用权出让转让规划编制的内容包括（）。

A.用地面积
B.出让步骤
C.地块面积
D.地块数量

37.以下关于我国现行土地基本制度理解正确的是（）。

A.城市郊区的土地属于国家所有
B.全部土地为社会主义公有制
C.土地的劳动群众集体所有制具体采取的是农民集体所有制的形式
D.城市市区的土地属于国家所有
E.实行土地有偿使用制度

38.下列做法符合法律规定的是（）。

A.将含病原体废水经消毒达标后排放
B.农田灌溉渠道排放污水，应保证其上游最近灌溉取水点水质符合农灌标准
C.设置专用场所露天堆放废物矿石
D.在危险废物的包装上设有识别标志

39.《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，（）发生的费用由承包人承担。

A.造成承包人设备、机械的损坏及停工
B.承包人人员伤亡
C.所需清理修复工作
D.发包人人员伤亡
E.工程本身的损害

40.项目可行性研究的核心内容应是（）。

A.项目市场分析
B.项目技术条件分析
C.项目经济效益分析
D.项目环境分析

41.开标时，由（）检查投标文件的密封情况。

A.招标人
B.招标人推选的代表
C.投标人推选的代表
D.投标人

42.下列说法正确的是（）。

A.注册建造师有权以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理
B.鼓励和提倡注册建造师"一师多岗”
C.不允许注册建造师"一师多岗”
D.项目经理就是建造师，不用再经考核或考试从新认定

43.以下说法中，正确的是（）。

A.禁止转包
B.禁止发包
C.禁止分包
D.禁止再分包
E.禁止直接发包

44.事故处理的三不放过是指（）。

A.原因不清不放过
B.事故责任者没处罚不放过
C.事故责任者和群众没受到教育不放过
D.没有防范措施不放过

45.我国环境保护法的两项任务是（）。

A.经济建设与环境保护共同发展
B.惩治破坏环境，加大罚款力度
C.保护防止环境污染与生态破坏
D.保护合理的利用自然环境

46.工程建设法律关系具有（）特征。

A.综合性
B.授权性
C.复杂性
D.协同性

47.我国环境保护制度中的"三同时”制度是指建设项目中的环境保护设施必须与主体工程（）。

A.同时改造
B.同时投产使用
C.同时施工
D.同时设计

48.注册建造师有下列情形时注销其注册（）。

A.受刑事处罚的
B.同时在两个及两个以上建筑企业执业的
C.因过错发生工程建设重大质量安全事故或有建筑市场违法违规行为的
D.不具有完全民事行为能力的

49.县级以上人民政府城乡规划主管部门对城乡规划的实施情况进行督察检查，有权采取哪些措施？

A.要求有关单位和人员提供有关的文件、资料，并进行复制
B.对违法行为进行罚款处理
C.要求有关单位和人员就监督事项涉及的问题作出解释和说明，并进入现场进行勘测
D.责令有关单位和人员停止违反有关城乡规划法律法规的行为

50.下列纠纷中诉讼时效为1年的是（）。

A.建设工程价款不到位的
B.出售质量不合格的商品未声明的
C.身体受到伤害要求赔偿的
D.建设单位拖欠工人工资的

51.投标保证金除现金外，还可以是（）。

A.保兑支票
B.有价证券
C.银行汇票
D.现金支票

52.下列属于法人的是（）。

A.事业单位
B.法院
C.个体工商业户
D.工会

53.下列建设项目用地中，应采用招标、拍卖或者挂牌方式出让的有（）。

A.中药制造厂
B.军队训练基地
C.垃圾填埋场
D.青少年文化宫
E.科技产业园

54.下列按废标处理的情况是（）。

A.未按格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
B.投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的
C.无单位盖章且无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的
D.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的

55.工程未经验收，发包方擅自使用或提前使用的，由此而引发的质量或其他问题由（）。

A.发包方
B.监理方
C.设计方
D.承包方

56.对于工程质量的监督经管，我国实行（）统一监督经管。

A.国务院质量技术监督部门
B.国家发改委
C.国务院建设行政主管部门
D.国务院

57.按属性分类，工程建设规范不包括（）。

A.工作规范
B.技术规范
C.经管规范
D.建设定额

58.甲开发商2000年按法定最高出让年限取得一块商业用地的土地使用权。2002年李某购得该地块上建成的商业用房一间，五年后又将该房转让给王某。王某取得该房的土地使用年限是（）年。

A.33
B.35
C.38
D.40

59.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内订立书面合同。

A.15日
B.1个月
C.2个月
D.30日

60.建设工程发生质量事故后，有关单位应当（）向当地建设行政主管部门或者其他有关部门报告。

A.立即
B.在12小时内
C.在24小时内
D.在48小时内

61.无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由（）承担赔偿责任

A.双方按事先的约定
B.某建筑公司和王某连带
C.王某
D.某建筑公司

62.建设工程环境影响评价文件自批准之日起满5年，方决定该工程开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批机关重新审核。原审批机关应当自收到建设工程环境影响评价文件之日起（）内，将审核意见书面通知建设单位；逾期未通知的，视为审核同意。

A.10日
B.30日
C.90日
D.15日

63.对于工程项目中的支付担保，应由（）提交。

A.承包人向分包商
B.发包人向承包人
C.承包人向供应商
D.承包人向发包人

64.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。

A.办公、生活区与作业区
B.办公区与生活区
C.办公、生活区与备料区
D.备料区与作业区

65.下列不属于法人的是（）。

A.公民
B.教育局
C.法院
D.事业单位

66.城乡规划主管部门不得在城乡规划确定的建设用地以外作出（）。

A.规划备案
B.规划许可
C.规划核准
D.规划核定

67.合同生效的要件之一是合同不违反法律或社会公共利益，其含义是（）。

A.主体合格和内容合法
B.内容合法和目的合法
C.目的合法和形式合法
D.内容合法和形式合法

68.《建设工程安全生产经管条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。

A.补充责任
B.按份责任
C.连带责任
D.各自相应的责任

69.建设工程发生质量事故后，有关单位应当在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A.12
B.36
C.48
D.24

70.分期建设、分期投入生产或者使用的建设工程，其相应的环境保护设施应当（）验收。

A.分期
B.最终一次性
C.同时
D.分阶段

71.某工程项目采用施工总承包管理模式，如施工总承包管理单位想承接该工程部分具体工程的施工任务，则其可通过（）。

A.监理单位委托取得任务
B.投标竞争取得任务
C.自行分配取得任务
D.施工总承包人委托取得任务

72.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。

A.有关主管部门
B.建设行政部门
C.当地人民政府
D.建设单位

73.历史上出现的最早的劳动法规，是1802年英国议会颁布（）。

A.劳资关系法
B.暂行工厂规则
C.劳工仲裁条例
D.学徒健康与道德法

74.我国《民法通则》规定，在诉讼时效期间的最后（），因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。

A.六个月
B.三个月
C.一年
D.一个月

75.甲公司是某建设项目的施工总承包管理单位，乙公司是该项目的分包单位，则下述表述中正确的是（）。

A.甲公司只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价
B.甲公司负责分包合同的管理与协调工作，对项目目标控制不承担责任
C.如甲公司认为乙公司没有能力完成分包任务，但业主不同意更换，则甲公司应认可该分包合同
D.一般情况下，乙公司的分包合同应与甲公司签订

76.10人以上30人以下死亡属于（）。

A.重大事故
B.特别重大事故
C.较大事故
D.一般事故

77.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行查验。

A.使用许可证和产品合格证
B.生产许可证和产品合格证
C.生产许可证
D.产品许可证

78.临时用地的期限一般不超过（）年。

A.2
B.3
C.5
D.1

79.建设项目财务评价是对（）进行分析论证。

A.投资企业财务状况
B.投资项目市场需求状况
C.工程建设方案经济合理性
D.工程建设方案技术先进性

80.安全生产过程中，作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评，检举和控告，有权（）。

A.拒绝违章指挥和强令冒险作业
B.拒绝作业
C.拒绝指挥
D.罢工抗议

81.建设工程质量必须实行（）监督经管。

A.建立单位
B.建设单位
C.工商行政经管部门
D.政府

82.建设单位最迟应当自领取施工许可证之日起（）内申请延期。

A.3个月
B.1个月
C.9个月
D.6个月

83.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，可能构成（）。

A.合同诈骗罪
B.串通投标罪
C.受贿罪
D.侵犯商业秘密罪

84.不可抗力发生后，如果由于当事人通知不及时，而给对方造成损失的扩大，则对（）不应当免除责任。

A.新增损失
B.扩大的损失
C.所有损失均
D.原有损失

85.下列做法中，没有尽到建设单位质量责任的是（）。

A.建设单位将工程发包给具有相应资质等级的单位
B.建设单位在领取开工报告前，按照国家有关规定办理工程质量监督手续
C.建设单位委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理
D.建设单位使用未经审查批准的施工图设计文件

86.建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定想工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。

A.建设用地规划许可证
B.施工许可证
C.安全生产许可证
D.建设工程规划许可证

87.城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省人民政府确定的镇人民政府应当依法将经审定的修建性详细规划及（）予以公布。

A.规划条件通知书
B.建设工程设计方案的总平面图
C.建设工程施工图
D.建设用地规划许可证

88.施工招标的广告属于（）。

A.有效承诺
B.要约
C.无效承诺
D.要约邀请

89.债权人撤消权自债权人知道或者应当知道撤消事由之日起（）行使。

A.一年内
B.6个月
C.五年内
D.两年内

90.建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足（）。

A.工程竣工验收备案的要求
B.编制招标文件的要求
C.施工需要并按规定通过了审查
D.施工需要并通过监理单位审查

91.按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目，以划拨方式提供国有土地使用权的，建设单位在报送有关部门批准或者核准前，应当向城乡规划主管部门申请核发（）。

A.选址意见书
B.建设工程规划许可证
C.规划条件通知书
D.建设用地规划许可证

92.要约（）生效。

A.要约人发出要约时
B.到达受约人时
C.受约人同意的意思表示到达要约人时
D.受约人做出同意的意思表示时

93.政府对工程质量的监督经管主要以保证工程使用安全和环境质量为主要目的，以法律、法规和强制性规范为依据，以（）为主要内容。

A.地基基础、主体结构、环境质量和与此有关的工程建设各方主体的质量行为
B.工程建设各方主体的质量行为
C.环境质量
D.主体结构

94.对未取得建设用地规划许可证的建设单位批准用地的，由（）撤销有关批准文件。

A.所在地人民政府
B.镇人民政府
C.乡镇府
D.县级以上人民政府

95.评标由（）负责。

A.招标人与投标人共同组建的评标委员会
B.招标人依法组建的评标委员会
C.建设行政主管部门组建的评标委员会
D.投标人依法组建的评标委员会

96.施工单位的下列措施中，不符合安全生产要求的是（）。

A.根据施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的施工措施
B.施工现场的办公、生活区设置在作业区内
C.制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度
D.在施工现场人口处设置明显的安全警示标志

97.建设单位应当在工程竣工验收合格后的（）内到县级以上建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.15天
B.45天
C.60天
D.30天

98.无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同，但当实际施工人的利益受到侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是（）。

A.实际施工人的损失
B.欠付工程款
C.实际施工人违法承揽工程的罚金
D.实际施工人主张的权利

99.承诺应当以通知的方式作出，但根据（）除外。

A.要约人拒绝履行的
B.交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的
C.要约人撤销要约的
D.承诺人撤销承诺的

100.合同按承发包方式分，不包括下列（）。

A.施工总承包合同
B.全包合同
C.分包合同
D.施工合同

建设工程法规专科【4】相关推荐

建设工程法规专科【9】
1.<建设工程安全生产经管条例>规定,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利.义务.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担(). A.连 ...
建设工程法规专科【7】
1.按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目,以划拨方式提供国有土地使用权的,建设单位在报送有关部门批准或者核准前,应当向城乡规划主管部门申请核发(). A.规划条件通知书 B.选址意见书 C. ...
建设工程法规专科【2】
1.招标人与中标人签定合同后()内,应当向未中标的投标人退还投标保证金. A.七个工作日 B.五个工作日 C.十个工作日 D.三个工作日 2.直接经济损失1500万元属于(). A.重大事故 B.较大 ...
建设工程法规专科【5】
1.失业保险社会化发放工作必须指定()代为发放. A.一家国有商业银行 B.多家国有商业银行 C.一家银行.也包括其他金融银行 D.银行 2.仲裁委员会裁决作出后,一方当事人不履行裁决时(). A.另 ...
建设工程法规专科【6】
1.下列说法正确的是(). A.注册建造师有权以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理 B.鼓励和提倡注册建造师"一师多岗" C.项目经理就是建造师,不用再经考核或考试从新认定 ...
建设工程法规专科【8】
1.债的消灭原因有(). A.免除 B.诉讼 C.混同 D.提存 2.国有土地的范围(). A.依法不属于集体所有的林地.草地及其他土地 B.城市郊区的土地 C.国家依法征收的土地 D.农村的宅基地 ...
建设工程法规专科【10】
1.公开招标是指(). A.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标 B.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标 C.招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或其他组织投标 D. ...
建设工程法规专科【1】
1.承包商要不承担任何价格变化或工程量变化的风险,可采用()合同. A.成本加酬金 B.总价 C.分包 D.单价 2.征收土地方案经依法批准后,()应当自收到批准文件之日起10日内,在被征收土地所在地 ...
建设工程法规专科【3】
1.详细规划可分为(). A.分区规划 B.具体性规划 C.修建性详细规划 D.控制性详细规划 2.项目可行性研究的核心内容应是(). A.项目环境分析 B.项目经济效益分析 C.项目技术条件分析 D ...

建设工程法规专科【4】

建设工程法规专科【4】相关推荐

最新文章

热门文章