建设工程法规专科【8】

1.债的消灭原因有（）。

A.免除
B.诉讼
C.混同
D.提存

2.国有土地的范围（）。

A.依法不属于集体所有的林地、草地及其他土地
B.城市郊区的土地
C.国家依法征收的土地
D.农村的宅基地
E.城市市区的土地

3.以下说法中，正确的是（）。

A.禁止发包
B.禁止分包
C.禁止转包
D.禁止直接发包
E.禁止再分包

4.县级以上人民政府城乡规划主管部门对城乡规划的实施情况进行督察检查，有权采取哪些措施？

A.要求有关单位和人员就监督事项涉及的问题作出解释和说明，并进入现场进行勘测
B.责令有关单位和人员停止违反有关城乡规划法律法规的行为
C.要求有关单位和人员提供有关的文件、资料，并进行复制
D.对违法行为进行罚款处理

5.《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，（）发生的费用由承包人承担。

A.工程本身的损害
B.所需清理修复工作
C.承包人人员伤亡
D.造成承包人设备、机械的损坏及停工
E.发包人人员伤亡

6.下列做法符合法律规定的是（）。

A.将含病原体废水经消毒达标后排放
B.在危险废物的包装上设有识别标志
C.农田灌溉渠道排放污水，应保证其上游最近灌溉取水点水质符合农灌标准
D.设置专用场所露天堆放废物矿石

7.以下（）属于行政处分。

A.记大过
B.撤职
C.罚款
D.警告

8.按概算法分类，工程费用由（）构成。

A.设备购置费
B.建筑工程费
C.预备费
D.工程建设其他费用

9.注册建筑师不予注册的情况有（）。

A.不具有完全民事行为能力的
B.受吊销注册建筑师证书的行政处罚，自行政处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满五年的
C.因受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满三年的
D.年龄超过60周岁

10.有毒化学物品和含有放射性物质的物品，必须遵守国家有关规定，防止污染环境。

A.储存
B.生产
C.租赁
D.销售

11.以下关于项目的实施进度分析解释正确的有（）。

A.根据需要编制横道图或网络图
B.各项任务需要按层次分解，并明确各项任务之间的逻辑关系
C.需要确定完成每项任务所需时间及其他资源
D.需要明确项目实施过程各项任务

12.能够作为保证人的为（）。

A.法人的职能部门
B.公司
C.法人
D.公司部门

13.因无权代理而订立的合同是（）。

A.效力待定的合同
B.无效合同
C.可变更的合同
D.可撤销的合同

14.以下说法正确的是（）。

A.招标人根据项目特点编制标底的过程必须公开
B.一个工程可以编制一到三个标底
C.招标人不得委托中介机构编制标底
D.招标项目可以不设标底，进行无标底招标

15.用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的（）的工资报酬；休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的（）的工资报酬；法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于（）工资的的工资报酬。

A.150％200％300％
B.100％200％300％
C.100％150％300％
D.150％200％250％

16.主体变更，指法律关系主体数目增多或减少，也可以是主体改变，在合同中，客体不变，相应权利义务也不变，此时主体改变也称为（）。

A.合同转让
B.合同变更
C.合同转变
D.合同终止

17.在没有规定履行顺序的合同中，（）。

A.当事人一方在当事人另一方未为对待给付之前，有拒绝先为给付的权利
B.当事人一方在当事人另一方未为对待给付之后，有拒绝给付的权利
C.当事人一方在当事人另一方未为对待给付之前，无拒绝先为给付的权利
D.当事人一方在当事人另一方未为对待给付之后，无拒绝给付的权利

18.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间（）公开进行，开标地点应为招标文件中预先确定的地点。

A.之后一周
B.之后三天
C.同一时间
D.之后一天

19.下列做法中不属于投标人以非法手段骗取中标的是（）。

A.投标时递交虚假业绩证明、资格文件
B.非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标
C.假冒法定代表人签名，递交假的委托书
D.以低于成本的报价竞标

20.下列说法不正确的是（）。

A.招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关有隶属关系
B.专家人选应是从事相关领域工作满8年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员
C.利用招标方式选择承包单位属于招标单位自主的市场行为
D.招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关没有隶属关系

21.建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。对于保修费用，则由（）承担。

A.建设单位
B.施工单位
C.修理方
D.质量缺陷的责任方

22.依照法律规定，国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或仲裁的期限为（）。

A.2年
B.1年
C.3年
D.4年

23.《建设工程安全生产经管条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（）止。

A.竣工验收合格
B.工程保修期结束
C.施工结束
D.工程投入使用

24.在签订出让合同后，土地使用者应交纳定金并按约定期限支付地价款，土地使用者延期付款超过（）日，经土地管理部门催交后仍不能支付国有建设用地使用权出让价款的，土地管理部门有权解除合同，并可以请求违约赔偿。

A.90
B.60
C.45
D.30

25.是建筑生产中最基本的安全经管制度，是所有安全规章制度的核心。

A.质量事故处理制度
B.安全生产监督制度
C.质量事故统计报告制度
D.安全生产责任制度

26.城市总体规划，镇总体规划以及乡规划和村庄规划的编制，应当依据（）并与土地利用总体规划相（）。

A.城镇体系规划衔接
B.国民经济和社会发展规划衔接
C.省域城镇体系规划协调
D.国民经济和社会发展规划协调

27.投标文件有（）情形的，招标人将不予受理。

A.投标文件未按规定的格式填写，内容不全
B.联合体投标未附联合体各方共同投标协议
C.未按招标文件要求提交投标保证金
D.未送达指定地点

28.对于达到一定规模的起重吊装工程，其专项施工方案须经（）签字后实施。

A.施工单位技术负责人与总监理工程师
B.施工单位技术负责人
C.建设单位项目负责人
D.总监理工程师

29.《建设工程安全生产经管条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.90日
B.60日
C.15日
D.30日

30.省和自治区人民政府所在地的城市、城市人口在（）万以上的城市和国务院指定的其他城市的总体规划，由省、自治区人民政府审查同意后，报国务院审批。

A.50
B.150
C.100
D.200

31.在国际上，设计、采购和施工任务综合的承包被称为（）。

A.EPC承包
B.D+B承包
C.联合体承包
D.CM总承包

32.建设工程的电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，在保修范围内和正常使用条件下的最低保修期限为（）。

A.1年
B.2年
C.3年
D.5年

33.按照《建筑业企业资质管理规定》企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的，其资质证书将被（）。

A.撤销
B.撤回
C.注销
D.吊销

34.施工总承包管理模式在质量控制方面的一个特点是（）。

A.各分包合同交叉界面的定义由发包人负责
B.对分包人的质量控制主要由发包人进行
C.施工总承包管理的招标不依赖于施工图设计，对质量控制不利
D.对分包人来说，符合质量控制上的"他人控制”原则，对质量控制有利

35.根据《劳动法》的规定，不得安排女工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的（）的劳动。

A.夜班
B.矿山井下
C.第三级体力劳动强度
D.第四级体力劳动强度

36.非住宅土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要继续使用土地的，应当至迟于届满前（）申请续期。

A.3个月
B.15日
C.6个月
D.1年

37.关于施工单位安全责任的划分，以下说法不正确的是（）。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责
B.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任
C.总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工
D.总承包单位和分包单位对整体建设工程的安全生产承担连带责任

38.以下说法错误的是（）。

A.要把新区开发和旧区改建纳入到城市规划的整体中综合考虑
B.对城市旧区的布局、结构及各种设施应全部更新
C.统一规划是搞好城市建设的前提和基础
D.合理布局是城市规划的核心

39.对设计、施工人员来说，是设计和施工时必须绝对遵守的技术法规；对监理人员来说，是实施工程监理时首先要进行监理的内容；对政府监督人员来说，是重要的、可操作的处罚依据。

A.《工程建设强制规范》
B.工程建设通用规范
C.《工程建设规范实用指南》
D.《工程建设规范强制性条文》

40.商场建设用地使用权出让方式不包括（）。

A.划拨
B.招标
C.挂牌
D.协议

41.建设工程安全生产经管基本制度中，不包括（）。

A.事故预防制度
B.群防群治制度
C.安全责任追究制度
D.伤亡事故处理报告制度

42.承包商要不承担任何价格变化或工程量变化的风险，可采用（）合同。

A.总价
B.单价
C.分包
D.成本加酬金

43.近期建设规划的规划期限为（）年。

A.3
B.2
C.8
D.5

44.一旦中止履行的原因排除后，应当（），从而达到实现合同当事人权利的目的。

A.马上履行合同
B.申请履行合同
C.恢复履行合同
D.重新安排合同

45.建设单位应自工程验收合格之日起（）日内到县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部部门备案。

A.15
B.25
C.20
D.30

46.建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的（）天内办理资质证书变更手续。

A.30
B.10
C.60
D.15

47.依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是（）。

A.质押
B.保证
C.定金
D.留置

48.为了担保债的履行而在债务人或第三人特法的物或权利上所设定的权利，是担保物权，以下属于担保物权的是（）。

A.幼儿园
B.土地所有权
C.耕地
D.留置权

49.下列表述符合建设单位安全生产管理主要义务的是（）。

A.建设单位向施工单位提供施工现场及毗邻区域的有关资料
B.建设单位可以将拆除工程发包给没有相应资质的施工单位
C.建设单位可以向勘察设计单位压缩合同约定的工期
D.建设单位暗示施工单位使用廉价、不符合安全施工要求的物资

50.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起，至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。

A.30日
B.15日
C.60日
D.20日

51.委托任务并负责支付报酬的一方称（）。

A.发包人
B.出资人
C.承包人
D.出工人

52.女职工生育享受不少于（）的产假。

A.60天
B.90天
C.120天
D.1年

53.当事人对可撤销合同的撤销权的放弃，（）。

A.可以以明法或默示的方式作出
B.只能以默示方式作出
C.只能以明示方法式作出
D.需经对方当事人同意

54.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并同时报工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A.30日
B.15日
C.20日
D.10日

55.投标人少于（）的，招标人应当重新招标。

A.2
B.3
C.4
D.5

56.不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定（）。

A.登记
B.注册
C.公示
D.公告

57.下列费用中，属于征收耕地的补偿费用的有（）。

A.安置补助费
B.青苗补偿费
C.征地管理费
D.地上附着物补偿费
E.被征收农民的社会保障费用

58.一书两证”制度中的两证是指（）。

A.开工许可证
B.建设用地规划许可证
C.建设工程规划许可证
D.施工许可证

59.以下关于项目的实施进度分析解释正确的有（）。

A.各项任务需要按层次分解，并明确各项任务之间的逻辑关系
B.需要明确项目实施过程各项任务
C.需要确定完成每项任务所需时间及其他资源
D.根据需要编制横道图或网络图

60.工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（）。

A.因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担
B.改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准
C.采用改进措施后，必须顺延工期
D.因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责
E.需经工程师确认后才能执行

61.工程勘察资质分为（）。

A.工程勘察综合资质
B.工程勘察劳务资质
C.工程勘察专业资质
D.工程勘察行业资质

62.《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，（）发生的费用由承包人承担。

A.工程本身的损害
B.造成承包人设备、机械的损坏及停工
C.承包人人员伤亡
D.所需清理修复工作
E.发包人人员伤亡

63.现场考察是投标单位必须经过的投标程序，应从以下几方面了解（）。

A.投标人投标的那一部分工程与其他承包商或分包商的关系
B.工程性质以及和其他工程间关系
C.工地地貌、地质、气候、交通、电力、水源等情况，有无障碍物等
D.工地附近的治安情况

64.注册结构工程师有如下的权利（）。

A.设计文件签名权
B.名称专有权
C.结构工程设计主持权
D.独立设计权

65.建设工程采用平行承包模式时，建设单位控制工程造价难度大的原因有（）。

A.合同数量多，组织协调工作量大
B.总合同价不易在短期内确定，影响造价控制的实施
C.工程招标任务量大，需控制多项合同价格
D.建设周期长，增加时间成本
E.合同价值小，建设单位选择承包单位的范围小

66.以下关于我国现行土地基本制度理解正确的是（）。

A.实行土地有偿使用制度
B.城市郊区的土地属于国家所有
C.土地的劳动群众集体所有制具体采取的是农民集体所有制的形式
D.城市市区的土地属于国家所有
E.全部土地为社会主义公有制

67.工程质量的特点包括（）。

A.对社会环境影响大
B.影响因素多，质量变动大
C.隐蔽性强，终检局限大
D.条件限制性较强

68.以下说法正确的有（）。

A.水污染损失由受害者自身的责任所引起的，排污单位不承担责任
B.造成渔业污染事故的，由污染单位所在地的渔政监督管理机构根据所造成的危害和损失处以罚款
C.完全由于不可抗拒的自然灾害，并经及时采取合理措施，仍然不能避免造成水污染损失的，免于承担责任
D.造成水污染事故的排污单位，由事故发生地的县级以上地方人民政府环境保护部门根据所造成的危害和损失处以罚款

69.城市规划的内容包括（）。

A.城镇体系规划
B.分区规划
C.详细规划
D.城市总体规划

70.环境影响评价的基本功能有（）。

A.完善功能
B.判断功能
C.导向功能
D.预测功能
E.选择功能

71.城市新区开发和旧区改建的基本原则是（）。

A.统一规划
B.分批建设
C.因地制宜
D.合理布局

72.下列做法符合法律规定的是（）。

A.农田灌溉渠道排放污水，应保证其上游最近灌溉取水点水质符合农灌标准
B.在危险废物的包装上设有识别标志
C.设置专用场所露天堆放废物矿石
D.将含病原体废水经消毒达标后排放

73.下列关于诉讼时效的说法中，正确的是（）。

A.在诉讼时效期间的最后六个月，因不可抗力阻碍不能行使请求权的，诉讼时效中止
B.诉讼时效中止的，自阻碍诉讼时效的法定事由消失后，诉讼时效重新计算
C.诉讼时效中断的，自中断时起，诉讼时效重新计算
D.诉讼时效中止的，自阻碍诉讼时效的法定事由消失后，诉讼时效继续累进计算

74.投标文件一般应包括（）。

A.投标函
B.商务和技术偏差表
C.投标报价
D.施工组织设计

75.项目可行性研究的核心内容应是（）。

A.项目市场分析
B.项目经济效益分析
C.项目环境分析
D.项目技术条件分析

76.根据我国《招标投标法》，招标可以分为（）。

A.公开招标
B.邀请招标
C.地区内招标
D.代理招标

77.从理论上讲，评标因素指标的设置和评分标准分值的分配，应充分体现企业的整体素质和综合实力，准确反映（）的竞争法则。

A.合理
B.公开
C.公正
D.公信
E.公平

78.仲裁委员会裁决作出后，一方当事人不履行裁决时（）。

A.另一方当事人可以向法院申请强制执行
B.仲裁委员会可以强制执行
C.另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁
D.另一方当事人可以向法院提起诉讼

79.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内订立书面合同。

A.1个月
B.15日
C.2个月
D.30日

80.工程未经验收，发包方擅自使用或提前使用的，由此而引发的质量或其他问题由（）。

A.设计方
B.监理方
C.承包方
D.发包方

81.对于工程质量的监督经管，我国实行（）统一监督经管。

A.国务院建设行政主管部门
B.国务院
C.国家发改委
D.国务院质量技术监督部门

82.建设工程环境影响评价文件自批准之日起满5年，方决定该工程开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批机关重新审核。原审批机关应当自收到建设工程环境影响评价文件之日起（）内，将审核意见书面通知建设单位；逾期未通知的，视为审核同意。

A.90日
B.30日
C.15日
D.10日

83.下列不属于法人的是（）。

A.法院
B.教育局
C.事业单位
D.公民

84.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。

A.办公、生活区与备料区
B.备料区与作业区
C.办公区与生活区
D.办公、生活区与作业区

85.建设工程质量必须实行（）监督经管。

A.政府
B.工商行政经管部门
C.建设单位
D.建立单位

86.安全生产过程中，作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评，检举和控告，有权（）。

A.拒绝指挥
B.拒绝作业
C.罢工抗议
D.拒绝违章指挥和强令冒险作业

87.我国《民法通则》规定，在诉讼时效期间的最后（），因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。

A.一年
B.三个月
C.一个月
D.六个月

88.政府对工程质量的监督经管主要以保证工程使用安全和环境质量为主要目的，以法律、法规和强制性规范为依据，以（）为主要内容。

A.环境质量
B.主体结构
C.工程建设各方主体的质量行为
D.地基基础、主体结构、环境质量和与此有关的工程建设各方主体的质量行为

89.建设项目财务评价是对（）进行分析论证。

A.工程建设方案技术先进性
B.投资项目市场需求状况
C.工程建设方案经济合理性
D.投资企业财务状况

90.临时用地的期限一般不超过（）年。

A.5
B.1
C.3
D.2

91.施工招标的广告属于（）。

A.要约邀请
B.无效承诺
C.要约
D.有效承诺

92.建设单位应当在工程竣工验收合格后的（）内到县级以上建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.60天
B.30天
C.45天
D.15天

93.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，可能构成（）。

A.受贿罪
B.侵犯商业秘密罪
C.串通投标罪
D.合同诈骗罪

94.无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由（）承担赔偿责任

A.某建筑公司和王某连带
B.王某
C.某建筑公司
D.双方按事先的约定

95.不可抗力发生后，如果由于当事人通知不及时，而给对方造成损失的扩大，则对（）不应当免除责任。

A.扩大的损失
B.所有损失均
C.原有损失
D.新增损失

96.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。

A.当地人民政府
B.建设行政部门
C.建设单位
D.有关主管部门

97.失业保险社会化发放工作必须指定（）代为发放。

A.一家银行、也包括其他金融银行
B.银行
C.多家国有商业银行
D.一家国有商业银行

98.城乡规划主管部门不得在城乡规划确定的建设用地以外作出（）。

A.规划许可
B.规划核准
C.规划核定
D.规划备案

99.建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足（）。

A.施工需要并按规定通过了审查
B.施工需要并通过监理单位审查
C.编制招标文件的要求
D.工程竣工验收备案的要求

100.甲公司是某建设项目的施工总承包管理单位，乙公司是该项目的分包单位，则下述表述中正确的是（）。

A.如甲公司认为乙公司没有能力完成分包任务，但业主不同意更换，则甲公司应认可该分包合同
B.一般情况下，乙公司的分包合同应与甲公司签订
C.甲公司负责分包合同的管理与协调工作，对项目目标控制不承担责任
D.甲公司只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价

建设工程法规专科【8】相关推荐

建设工程法规专科【4】
1.<建设工程安全生产管理条例>规定,施工单位采购的施工机具及配件,应当具有(),并在进入施工现场前进行查验. A.生产许可证和产品合格证 B.产品许可证 C.生产许可证 D.使用许可证和 ...
建设工程法规专科【9】
1.<建设工程安全生产经管条例>规定,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利.义务.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担(). A.连 ...
建设工程法规专科【7】
1.按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目,以划拨方式提供国有土地使用权的,建设单位在报送有关部门批准或者核准前,应当向城乡规划主管部门申请核发(). A.规划条件通知书 B.选址意见书 C. ...
建设工程法规专科【2】
1.招标人与中标人签定合同后()内,应当向未中标的投标人退还投标保证金. A.七个工作日 B.五个工作日 C.十个工作日 D.三个工作日 2.直接经济损失1500万元属于(). A.重大事故 B.较大 ...
建设工程法规专科【5】
1.失业保险社会化发放工作必须指定()代为发放. A.一家国有商业银行 B.多家国有商业银行 C.一家银行.也包括其他金融银行 D.银行 2.仲裁委员会裁决作出后,一方当事人不履行裁决时(). A.另 ...
建设工程法规专科【6】
1.下列说法正确的是(). A.注册建造师有权以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理 B.鼓励和提倡注册建造师"一师多岗" C.项目经理就是建造师,不用再经考核或考试从新认定 ...
建设工程法规专科【10】
1.公开招标是指(). A.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标 B.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标 C.招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或其他组织投标 D. ...
建设工程法规专科【1】
1.承包商要不承担任何价格变化或工程量变化的风险,可采用()合同. A.成本加酬金 B.总价 C.分包 D.单价 2.征收土地方案经依法批准后,()应当自收到批准文件之日起10日内,在被征收土地所在地 ...
建设工程法规专科【3】
1.详细规划可分为(). A.分区规划 B.具体性规划 C.修建性详细规划 D.控制性详细规划 2.项目可行性研究的核心内容应是(). A.项目环境分析 B.项目经济效益分析 C.项目技术条件分析 D ...

建设工程法规专科【8】

建设工程法规专科【8】相关推荐

最新文章

热门文章